Disegno di legge regionale, n. 6176.

Interventi urgenti nel settore sanitario.

1. La Legge autorizza l'intervento regionale in conto capitale, integrativo dei fondi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a favore delle Aziende regionali elencate all'allegato A, per gli interventi e gli importi indicati a fianco di ciascuna azienda.

1. La concessione del finanziamento di cui all'articolo 1 e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, in sede di approvazione, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, del progetto definitivo redatto in conformita' all'articolo 16, comma 4, legge 11 febbraio 1994, n. 109.
2. L'atto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e stabilisce altresi' il termine di ultimazione degli stessi in conformita' alle previsioni del progetto definitivo.
3. I finanziamenti concessi in conto capitale sono erogati mediante successivi atti di liquidazione, emessi dal responsabile del procedimento, nelle seguenti misure:
a) 30 per cento alla stipula e registrazione del contratto di appalto dei lavori;
b) 30 per cento previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 30 per cento dei lavori a contratto;
c) 30 per cento, o la minor somma necessaria al raggiungimento del 90 per cento dell'importo contrattuale, previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 60 per cento dei lavori a contratto;
d) 10 per cento, o la minor somma necessaria al raggiungimento del 100 per cento dell'importo contrattuale, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonche' del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.
4. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di concessione comporta la decadenza dal finanziamento, salvo nel caso di inottemperanza ai termini ivi previsti per cause non direttamente imputabili ai soggetti beneficiari la possibilita' di proroga, da parte del Presidente della Giunta regionale, per un periodo comunque non superiore a nove mesi.
5. Il Presidente della Giunta regionale, nel pronunciare la decadenza dal finanziamento, dispone la cancellazione del relativo impegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate. Nel caso siano state realizzate solo una parte di opere, purche' consistenti in un lotto agibile, il Presidente della Giunta regionale puo' disporre la riduzione del contributo in misura corrispondente al costo delle opere realizzate.

1. Per l'attuazione della legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 1996, la spesa complessiva di lire 15 miliardi ripartiti secondo le quote di cui all'allegato A.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1996 viene, conseguentemente, istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Erogazione a favore Aziende Unita'sanitarie locali e ospedaliere delle somme necessarie per interventi urgenti nel settore sanitario" e con la dotazione di lire 15 miliardi in termini di competenza e di cassa, con riduzione di pari importo del capitolo 27170.

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

- Articoli 1 e 3. Aziende Regionali Interventi Importi Azienda U.S.L. n. 18 avvio realizzazione nuovo P.O.di ALBA-BRA L.2 miliardi Azienda U.S.L. n. 16 avvio realizzazione nuovo P.O.di MONDOVI' L.2 miliardi oneri pregressi P.O. di CEVA L.1,9miliardi Azienda U.S.L. n. 7 piastra P.O. di CHIVASSO L.2 miliardi Azienda U.S.L. n. 13 ultimazione lavori P.O. di ARONA L. 2 miliardi Azienda Ospedaliera realizzazione reparto "S.Croce e Carle"(CN) cardiochirurgia L.1,8miliardi Azienda U.S.L. n.10 ultimazione lavori P.O. di POMARETTO L.1,5miliardi Azienda U.S.L. n. 5 integrazione Pronto Soccorso P.O. di SUSA L.1 miliardo Azienda Ospedaliera realizzazione reparto "SS.Antonio e Biagio di cardiochirurgia e C.Arrigo" L.0,8miliardi ALESSANDRIA TOTALE L.15 miliardi.